精选购销合同集锦六篇
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编为大家收集的购销合同6篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
答辩人:
地址:
代理人:
被答辩人:
地址:
答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见:
答辩事项:
答辩人已经按照双方签订的《预拌商品混凝土购销合同》所确定的付款方式支付了相应款项,但涉案工程因发包人______房地产开发有限公司(以下简称“______公司”欠付答辩人巨额工程款,目前,答辩人已将______公司诉至______省高级人民法院,该案目前正在审理之中。
法院应当将______公司追加为本案被告,在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相应责任。
事实与理由:
一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项,不存在违约,合同约定的支付余款的付款条件未成就。
答辩人与被答辩人签订的《预拌商品混凝土购销合同》第五条商品混凝土付款方式和期限约定“工程施工至框架十五层,甲方开始支付已结算工程量的.______%工程款,十五层后按月进度的______%支付,余款在工程竣工验收合格后一次性付清。”
即使按照被答辩人所称的合同总值______万元,答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款______万元,已付款比例占合同总额为______%,已超过合同约定的“工程施工至框架十五层,甲方开始支付已结算工程量的______%工程款”;答辩人已遵守合同的约定,履行了约定的付款义务。
至于余款,合同约定“在工程竣工验收合格”后支付,目前该工程只是主体工程完工,尚未完成室内安装等工程,工程并未进行竣工验收,因此并不符合“余款在工程竣工验收合格后一次性付清”的付款条件。
二、涉案工程发包人______公司应当在欠付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付款责任。
因工程发包人新利通公司欠付答辩人巨额工程款______亿元,工程自______年______月______日起不得已停工,答辩人就工程款追偿纠纷将新利通公司诉至______省高级人民法院,目前该案正在审理之中。
鉴于由于______公司的原因致使工程停工,且导致工程不能按期竣工验收,从而也导致答辩人无法对被答辩人支付剩余款项,建议法院追加______公司为本案被告,在其欠付答辩人工程款的范围内向被答辩人承担相应责任。
综上,答辩人与被答辩人权利义务关系明确,但合同约定的付款条件并未成就,因此请求法院驳回原告的诉讼请求。
或者为尽快化解本案当事人之间的矛盾,答辩人也请求法院将涉案工程的发包人______公司追加为被告,由______公司在欠付答辩人的工程款范围内承担相应的付款责任。
此致
______县人民法院
答辩人:______
______年______月______日
附:答辩书副本_____份;
证据材料______份。
门窗销售合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民同和国合同法》及相关法规规定,为明确双方的利益、义务经双方协商一致签定就乙方向甲方供应门窗及安装合同,合同内容如下:
一、 产品的名称、主要材料、规格型号、计量单位和数量:
(一)产品品牌:
(二)产品名称:门窗
(三)主要材料:
(三)产品单价:
(三)产品总价:
门窗材料:; 门窗油漆:;
门窗颜色:同甲方提供给乙方料头为准 ;
;
窗五金: ;
密封胶:;密封胶条: ;
玻 璃: ;税 金:。
(三)门窗规格型号:
门窗规格型号见附件《门窗窗型图》。甲方向乙方详细说明了设计意图,乙方对门窗分格及面积进行了核定。门窗样式按甲方签字确认图纸为准。
注:在合同执行过程中门窗樘数和面积如有变动,(对照附件设计图纸)最终核算按照洞口面积和樘数计算。
二、 交货地点、运输方式及安装
1. 交货及验收地点:
2. 运输:
3. 安装: 乙方负责安装
4.
三、 付款方式:
1、合同正式签署后甲方预付乙方合同总价款的30%计人民币元作为订金(大写 );门窗到货时甲方支付总价款的30%计人民币 元(大写 );安装完毕甲方验收合格后甲方支付总价款的35%计人民币 元(大写 );质保一年,付5% .
其它:
1. 货品乙方按照规定日期完成。
2. 任何承诺或协议都需要双方明确的书面确认,否则视为无效。
四、 维修服务:
整窗保修一年,自安装验收合格之日起计算,不属产品本身的损坏发生费用由用户自理,一年后用户在使用过程中出现的质量问题乙方有义务进行终身维护,发生材料费用由用户自理。
五、 不可抗力:
由于地震、水灾、火灾、战争等双方共同承认的人力不可抗拒因素而影响本合同执行
时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在征得有关机关证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
六、 违约责任:
(一)甲方:
1. 甲方若无故中途退货(乙方保证按照双方确认的样窗标准进行生产),应向乙方偿
付退货部分、货款50%的违约金。
(二)乙方:
2. 乙方需保证产品质量满足合同要求,甲方同意安装乙方产品之日起即视为验收合格
产品。
3. 若乙方提供的货物不符合合同规定中的.产地来源、质量要求等,乙方应负责立即更
换,由此产生的一切费用由乙方承担。
七、 纠纷解决:
本合同执行中发生纠纷,双方协商解决。协商达不成,双方任何一方可向签约地人民法院起诉。
八、 合同生效:
1. 自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同执行期内,甲、乙双方对合同条件的任何变更、补充必须经双方书面确认,并
作为合同的补充,与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份,双方签字盖章后,甲、乙双方各执一份,合同附件与合同具有同
等法律效力
甲方:(签章)乙方:(签章)
代表人: 代表人:
电话:
日期: 日期: 电话:
甲方:纺织股份有限公司
乙方:针织印染有限公司
一、产品名称﹑数量和单价,金额
二.质量标准:
1.所有面料按照客人确认样生产。
2.染料中不含有偶氮,颜色按照客人确认的生产,手感柔软(以客人确认的原样为准)。
3.要求大货浆边处理,注意要尽量窄。
4.缩水率要求
氨纶汗布经向<-5% 纬向〈+5%。
汗布 经向〈-5% 纬向〈2-4%
5.色牢度3-4级,色差3-4级克重+-5克,面料纬斜〈3%。
6.客户要求its测试报告(色牢度,缩水率及ph值三项指标)
7.大货生产结束后,乙方在保证面料缩水率合格的`情况下,每品种每色寄给甲方2米
8.疵点情况:每十码允许有一个小疵点(包括油污,异纤,破洞,粗细纱,破边)
以下情况需要补码或放码:
1)克重超重
2)门幅偏大或偏小
3)超疵点,允许6-10个,每超一个补半码
4)超长疵点或破边
5)其他质量问题双方协商解决
三﹑交货时间:20xx年05月21日
四、货品包装:
1.双层塑料纸管打卷包装。
2.每种颜色允许有2%的溢装。
五、 乙方必须按购销合同约定的交期保质量交货,若因延误交货期而引起的纠纷由乙方负责。
若有未尽事宜,双方协商解决。合同双方签字生效。
六 、其他未尽事项:双方友好协商解决
甲方:纺织股份有限公司 乙方:针织印染有限公司
负责人签字(盖章) 负责人签字(盖章)
一、供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
二、需方料场交货,由供方运输,送到价112元/吨,其中运费每吨45元(含税),矿石款为67元/吨(含税),自本合同签订后按需方通知开始送货。
三、结算方式及期限每1000吨结算一次,即供方供应达到1000吨后,供方将运费发票及矿石发票(17%的增值税专用发票)开具给需方之日起一周内付清,过期未支付的,每延期一日按5%支付违约金。
四、产品标准,
CaO≥51%,Si02≤1%,AL2O3≤1%,MgO≤1%,Fe2O3≤1%,研磨指数≤10KWh/t。
五、合同期限及相关规定
1、合同同期限为一年,即自20xx年10月25日至20xx年10月25日,合同期限内,本合同所约定的各项条款供、需方不得随意发生改变。
2、本合同期限内,供应必须保证需方石灰石的需求供应,不得延误;同时本合同期限内,需方不得再与第3方签订石灰石的订购合同。
3、供方提供产品质量检验报告,供方供货车辆必须服从脱硫项目部的`调度管理。
六、违约责任
供、需方任何一方违反上述约定,则违约方向守约方支付违约金叁拾万元。
七、争议解决
凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议,应由供需双方通过协商友好解决,如无发达成一致,可提交乌鲁木齐沙依巴克区法院诉讼解决。
本合同自双方签字盖章后生效,一式两份,供需双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
花卉购销合同
采购单位(甲方):
供货单位(乙方):
现有甲方向乙方订购花卉,经双方协妥条款如下,以兹共同遵守:
一、货品名称、数量及价格见附表。
二、交货期限:_____年_____月______日至_____年_____月____日
三、交货地点:
四、货款支付方法:货物送到、数量核对无误后由乙方开具发票。凭发票一次性付清全部货款。
五、包装方法及费用:由乙方负责按相关标准进行包装,并确保货物在装卸及运输过程中损坏不超过1%。
六、运输方法及费用:汽车(箱式)运输,费用由乙方承担。送货具体数量及日期,双方在合同期限内提前2-3天协商确定。
七、货物质量:花卉种植后10天内,如非甲方养护原因、及自然灾害导致花卉损失的,由乙方无偿补齐部分的.花卉数量。
八、违约责任:如乙方不能再规定的时间内保质保量的提供货物,乙方需支付相应货物价款的30%违约金给甲方。
九、本合同一式二份,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
地址: 地址:
经办人: 经办人:
电话: 电话:
签订日期: 年 月 日签订日期: 年 月 日
购货方:云阳县红旗水泥有限公司 (以下简称:甲方) 供货方:渠县腾飞建材机械厂 (以下简称:乙方) 甲方需购置一台BZJ20xx全中文液晶显示电脑控制单嘴水泥包装机壹台,经甲乙双方协商,现达成包装机购销协议,以资双方共同信守,其协议条款如下:
一、由乙方卖给甲方BZJ20xx全中文液晶显示电脑控制单嘴水泥包装机一台,整机所有配件应无翻新配件存在。
二、甲方所购包装机必须有检验合格证,三包证书,使用说明书,使用维护说明书及保修手册。
三、乙方所提供的包装机价格为1.6万元,大写:壹万陆仟元整。
四、付款办法:协议生效后甲方预付包装机总额的30%。安装调试能正常生产后付总额的'60%,乙方应提供壹万陆仟元整配件的电脑增值税发票,质保期满后一次性付清。
五、运输方式:由乙方负责送货到甲方厂内,所有运输费用概由乙方承担。
六、其它约定:由于包装机性能、技术参数如有更新,乙方应负责甲方操作人员的技术培训,时间不得小于1小时。
八、三包期限及售后服务:包装机从使用之日起,质保期限为1年;三包内容以厂家三保内容为准。甲方在正常使用、维护保养的情况下,如出现质量问题,乙方在接到甲方电话或传真通知后6小时内应到甲方现场进行处理(特殊情况除外),一切费用同乙方承担。
九、三包期限内出现部件或出现系统不能修复使用,乙方应在十日内无条件退还甲方支付包装机的全部货款。如乙方故意拖延或不到,甲方有权向乙方索赔,每延误一次,赔偿甲方损失500元。三包期到后的下一个工作日,乙方应继续履行售后服务工作。
十、本协议经双方签字盖章之日起生效,与合同具有相同的法律效率,如出现违约,守约方可各向当地人民法院提出上诉,本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲方:云阳县红旗水泥有限公司
代表:
电话:
合同签定日期:
乙方:xxx
代表:
电话:
合同签定日期: