定作加工合同
定作加工合同
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的定作加工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
定作加工合同1
甲方： (定作方)
甲方： (承揽方)
经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》的相关规定，就甲方向乙方定作服饰的相关事宜，达成本合同。
一、定作物
服装名称 款式 面料名称 计量单位 单价 金额 备注
二、面料、辅料质量标准和要求
三、服装款式特点和制作要求
四、服饰质量标准和验收方法
五、量体时间
本合同生效之日起 天内，在约定的时间内乙方派人到甲方进行量体。
六、配套及包装要求
七、结算方式和付款期限
八、交货期限、地点、方式
乙方应当在量体完成之后 天内交货。交货地点为甲方办公地点。运费由乙方承担。
九、异议
如果甲方对乙方提交的'服饰在数量、质量、款式等方面有异议，应当在收到该等服饰之日起15天内提出。乙方应当在10天之内作出答复并提出解决办法。
十、违约责任
1、甲方逾期付款，应当根据本合同总金额，按日万分之三的比例支付违约金。
2、乙方逾期交货，应当根据本合同总金额，按日万分之三的比例支付违约金。
3、因甲方原因致使乙方不能按约定时间完成量体工作，乙方的交货时间顺延。
十一、未尽事宜，双方协商解决。如因本合同履行发生争议，双方均可向法院提起诉讼。
十二、本合同一式 份，各方各执 份，双方签字或盖章后生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日
定作加工合同2
承揽方(全称)： _________________ 定作方(全称)：_________________
合同编号: ______________签订地点: ______________________
承揽方和定作方经双方友好协商，现签订本合同，以资共同信守。
一、定作物品名、规格、数量、价格、交提货日期：
二、质量标准：
1、定作方应该于本合同签订之日起____天内,向承揽方提供定作物的样品, 承揽方应保证所加工的定作物与双方确认的样品质量相符.
2、承揽方应该根据定作方提供的相关工艺单进行定作物的加工。
三、质量检验及验收办法：
定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议，应于收货之日起三天内书面向定作方提出。如逾期，则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不当等原因引起的质量问题，定作方不得要求承揽方修复或者退换或者主张其他任何责任。
四、包装要求及费用负担：定作物由承揽方负责包装，以定作物不受损坏为准，具体包装要求是___________________ ________________________。
五、交货(运输)时间、办法及地点要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承运人)承运，由承揽方代办相关的'托运手续，运费由定作方自行承担。 承揽方将定作物交付承运人后，则视为承揽方已将定作物交付于定作方，定作物所有风险由定作方承担。
2、时间要求：交定作物期限应按照合同规定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，应该至少在约定的交货日期到来前7天书面向对方提出，并且取得对方同意。
委托承运人运输的，以交定作物时承运人签发的戳记日期为准。
六、预付款要求：定作方应于本合同签订之日，向承揽方支付人民币 __________元预付款(按照定作款总额的百分之___ 计算)，该预付款在末批定作物交付时冲抵定作款。
七、定作款结算办法及期限：
1、________________________________________________________________
2、如定作方未按约定付清定作款项，未付清定作款的定作物所有权由承揽方所有。承揽方可对定作物行使留置、处分等权利。
八、违约责任：
第一点：定作方的违约责任
(1)中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时，应偿付承揽方因此造成的损失，如果损失难以确定，则至少为____元人民币。
(2)中途解除合同的，定作方应该向承揽方支付合同未履行部分价款总值百分之30的违约金。
(3) 未按合同规定日期付款的，除应该继续付清全部定作款外，每延期一天，还应偿付承揽方以延期付款总值千分之一的违约金。
(4)无故拒绝接收定作物的，应赔偿承揽方因而造成的损失，(5)错填到货地点或接货人的，或者变更交付定作物地点或者接收人的，应该 承担因此多支出的费用并赔偿承揽方因此造成的损失。
第二点：承揽方的违约责任
(1)违反本合同第一条和第十一条规定的数量而少交的，承揽方应照数补交，否则应偿付定作方以少交的的价款总值百分之30的违约金 。
(2)包装不符合合同规定的，应重新包装，并承担因此而支付的费用 ;
(3)承揽方无故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否则定作方有权拒收。
(4)因为承揽方原因导致定作物错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。
九、争议解决方式
本合同履行过程中的任何争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向桐乡市人民法院起诉。
十、如需提供担保，双方应另行签订合同担保书，作为本合同附件。
十一、因生产特殊性，定作方允许承揽方在供应定作物数量上有±10%的浮动，在交付时间上有±__天的浮动。
十二、本合同履行过程中，双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十三、双方需约定的其它事项：
_____________________________________________________________________。
本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。
承揽方(盖章)：______________
定作方 (盖章)：_____________
法定代表人：_______________
法定代表人：_____________
电话：________________
电话：_______________
地址：________________
地址：_______________
开户银行：______________
开户银行：_____________
帐号：________________
帐号：_______________
定作加工合同3
定作方(以下称甲方)：
加工方(以下称乙方)：
甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方加工事宜，于________年____月____日达成如下协议，以兹共同遵守。
1.甲方向乙方定作下述定作物，其名称、规格型号、数量如下：
1.1定作物品名或项目名称：
1.2规格型号：
1.3定作物的数量： 计量单位：
2.加工承揽所需要的材料由方提供，材料名称、型号、数量如下：
2.1材料名称：
2.2规格型号：
2.3数量：
3.加工定作物的质量要求、技术标准：
3.1由甲方提供加工定作物之图纸或样品或加工定作物各项技术性能、指标要求、外形尺寸等各项参数(由双方会签，见合同附件)，由乙方依照甲方提供的质量标准加工定作物。
3.2加工定作物需要封存样品的，由双方代表当面封签，作为验收依据。
4.乙方对质量负责的条件和期限。
4.1在乙方对加工定作物质量负责期限内发生的任何非人为损坏造成的质量问题，乙方均应予以负责。
4.2乙方对加工定作物质量负责的期限为甲方验收合格后12个月内。
5.加工定作物的包装。
5.1加工定作物的包装由乙方负责并承担费用。
5.2包装标准和方法：
5.3凡属包装不善造成加工定作物毁损、品质降低的，应由包装责任方承担损害赔偿责任。
6.合同价款：
7.交货期限及方式：
7.1交货期限：
7.2交货方式：
8.加工定作物的验收
8.1甲方依照甲方提供的`图纸、技术质量标准或双方封存的样品在验收期限内进行检验验收，乙方如有争议，应在收到甲方验收报告后7天内提请甲方所在地质量监督检验机构进行检验，检验费用由乙方垫付，检验结果确定后由责任方承担。
8.2验收期限：
8.3甲方有对定作物进行阶段性验收的权利，对阶段性验收不合格的，甲方书面通知乙方在一定时期内予以改善，未见效果的，甲方有权单方解除合同，因此造成的损失由乙方承担。
9.付款期限及方式甲方于定作物验收合格15天内，以转帐支票方式支付价款。
10.违约责任
10.1乙方逾期交付加工定作物，包括因定作物不符合质量要求而修理、重作逾期的，每逾期一天，应当向甲方偿付相当于逾期交付加工定作物价款5%的违约金;逾期7天未交付定作物的，视为不能交货，应向甲方偿付定作物总价款20%的违约金，并赔偿甲方由此造成的损失;同时，甲方有权解除合同或要求乙方继续履行。
10.2甲方无故中途解除合同的，应赔偿乙方因履行本合同所造成的直接损失，损失赔偿额以定作物的加工费为限。
10.3在任何情况下，乙方都不享有对定作物的留置权;乙方擅自扣留定作物，视为逾期交货，承担逾期交货的违约责任。
11.争议解决方法执行本合同发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，则应向甲方所在地人民法院起诉。
12.本合同经双方代表人签署并经双方签章确认后生效，未尽事宜，国家有关合同的法律有规定的，依其规定，无规定或规定不明确的，由甲乙双方协商以与本合同相同的程序签订补充协议以确定双方之权利义务，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
13.本合同正本一式份，由甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
________年____月____日 ________年____月____日
代表人：
________年____月____日
定作加工合同4
定作人：_____________________________
承揽人：_____________________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循公平和诚实信用的原则，定作人和承揽人经协商达成如下协议：
第一条定作物、数量、规格及报酬
定作物名称规格/型号质量要求/
技术标准计量
单位数量交货时间报酬
定作报酬计价方式：__________________________________________。
合计(大写)：________________________________元人民币。
第二条定作人在签署合同后___日内向承揽人支付(预付款/定金)________元人民币，余款支付方式：。
第三条定作人提供的材料
材料名称规格/型号质量标准计量
单位数量提供时间
承揽人应在收到定作人提供的材料后进行检验，并在3日内就不符合约定标准的材料向定作人提出书面异议。承揽人逾期未提出书面异议的，视为认可定作人提供的材料符合合同约定。
第四条定作人应在_________前向承揽人提供定作物的图纸、技术要求，作为合同附件。未经定作人书面同意，承揽人不得向任何第三人透露该等文件的内容。
承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在收到后3日内向定作人提出书面异议。
第五条定作人有权对承揽人使用的材料及已完工作成果进行监督和检查，并要求承揽人对不符合约定的材料和已完工作成果予以更换、维修、重作，费用由承揽人承担。
第六条未经定作人书面同意，承揽人不得将定作物交由第三人完成，否则承揽人有权解除合同。
第七条承揽人应按照约定的'时间、地点交付定作物及相应的技术资料、质量合格证明。交付地点为(承揽人送货或定作人自提)____________________________。
定作物的运输、装卸工作及费用由_________承担。
定作物需要安装调试的，承揽人应按定作人要求在指定地点安装调试完毕、并通过验收方作为交付。承揽人同意放弃留置权。
第八条定作人收到承揽人交付的定作物后应及时验收。定作物的检验标准、方法、期限为：
第九条承揽人对定作物的质量承担保修责任，保修期从___年__月__日至___年__月__日。保修期内，定作人按合同总价的___%预留质量保修金，保修期满无质量问题的予以退还。
定作物在保修期内出现质量问题的，承揽人应及时予以维修、重作，并赔偿由此给定作人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任)。承揽人未按定作人要求及时维修、重作定作物的，定作人有权自行维修，费用直接从预留的质量保修金中抵扣，不足部分定作人有权继续向承揽人追偿。
第十条违约责任：
1.承揽人逾期交付定作物、定作物的质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，是承揽人违约;定作人逾期支付报酬的，是定作人违约。
2.因承揽人违约导致定作人遭受损失或向第三人承担经济责任(包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包单位承担违约责任等)，承揽人应当赔偿定作人所遭受的全部经济损失。
3.承揽人完成的定作物质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，定作人有权拒收定作物或拒付报酬;承揽人应负责维修、重作定作物至合同约定标准。如承揽人未按定作人要求维修、重作定作物至合同约定标准，定作人有权要求其继续履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承揽人还应向定作人支付合同总价3%的违约金，不足弥补定作人损失的，承揽人应继续赔偿。
第十一条本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向定作人所在地人民法院起诉。
第十二条本合同一式____份，双方各执____份，自双方加盖公章之日起生效。
第十三条补充条款________________________________________________________________________________________________
定作人：___________________________承揽人：___________________________
住所地：___________________________住所地：___________________________
电话：_______________电话：_________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
定作加工合同5
合同编号：_________
定作人：________________
承揽人：________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循公平和诚实信用的原则，定作人和承揽人经协商达成如下协议：
第一条定作物、数量、规格及报酬
定作物名称规格：________________
技术标准计量：________________
交货时间：________________
报酬：______________________
定作报酬计价方式：_________。
合计(大写)：__________元人民币。
第二条定作人在签署合同后______日内向承揽人支付(预付款/定金)_____________元人民币，余款支付方式：_________。
第三条定作人提供的材料
材料名称规格/型号质量标准计量
单位数量提供时间
承揽人应在收到定作人提供的材料后进行检验，并在3日内就不符合约定标准的材料向定作人提出书面异议。承揽人逾期未提出书面异议的，视为认可定作人提供的材料符合合同约定。
第四条定作人应在_________前向承揽人提供定作物的图纸、技术要求，作为合同附件。未经定作人书面同意，承揽人不得向任何第三人透露该等文件的内容。
承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在收到后3日内向定作人提出书面异议。
第五条定作人有权对承揽人使用的`材料及已完工作成果进行监督和检查，并要求承揽人对不符合约定的材料和已完工作成果予以更换、维修、重作，费用由承揽人承担。
第六条未经定作人书面同意，承揽人不得将定作物交由第三人完成，否则承揽人有权解除合同。
第七条承揽人应按照约定的时间、地点交付定作物及相应的技术资料、质量合格证明。交付地点为(承揽人送货或定作人自提)________。
定作物的运输、装卸工作及费用由_________承担。
定作物需要安装调试的，承揽人应按定作人要求在指定地点安装调试完毕、并通过验收方作为交付。承揽人同意放弃留置权。
第八条定作人收到承揽人交付的定作物后应及时验收。定作物的检验标准、方法、期限为：_________
第九条承揽人对定作物的质量承担保修责任，保修期从______年____月____日至______年____月____日。保修期内，定作人按合同总价的____________%预留质量保修金，保修期满无质量问题的予以退还。
定作物在保修期内出现质量问题的，承揽人应及时予以维修、重作，并赔偿由此给定作人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任)。承揽人未按定作人要求及时维修、重作定作物的，定作人有权自行维修，费用直接从预留的质量保修金中抵扣，不足部分定作人有权继续向承揽人追偿。
第十条违约责任：_________
1.承揽人逾期交付定作物、定作物的质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，是承揽人违约;定作人逾期支付报酬的，是定作人违约。
2.因承揽人违约导致定作人遭受损失或向第三人承担经济责任(包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包单位承担违约责任等)，承揽人应当赔偿定作人所遭受的全部经济损失。
3.承揽人完成的定作物质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，定作人有权拒收定作物或拒付报酬;承揽人应负责维修、重作定作物至合同约定标准。如承揽人未按定作人要求维修、重作定作物至合同约定标准，定作人有权要求其继续履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承揽人还应向定作人支付合同总价3______%的违约金，不足弥补定作人损失的，承揽人应继续赔偿。
第十一条本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向定作人所在地人民法院起诉。
第十二条本合同一式________份，双方各执________份，自双方加盖公章之日起生效。
第十三条补充条款
定作人：_______________承揽人：_________
住所地：_______________住所地：_________
电话：_______________电话：_____________
委托代理人：__________委托代理人：_____
定作加工合同6
甲方(定作人)：_______________________
法定代表人：________________________
住所：_____________________________
联系电话：______________________________
统一社会信用代码：_______________________
乙方(承揽人)：__________________________
法定代表人：______________________________
住所：__________________________________
联系电话：____________________________
统一社会信用代码：__________________________
经甲乙双方友好协商，乙方向甲方承接服装加工业务，双方本着互利互惠的原则进行合作，具体事项协商如下。
1.加工项目
□裁剪，□工序缝制，□品检，□修线，□锁眼，□整烫，□包装
款号产品名称： _______________________
加工数量： _________________________
加工费(含运费、针线费)：_______ 元，大写： ________
合计人民币：________ 元，大写： ______________
2.乙方对甲方发出的物料应进行验收，验收核对后需在甲方《发货单》上签字认可，若因乙方浪费造成物料损耗，乙方必须赔偿一切损失。
3.乙方必须严格按照甲方的生产工艺要求，参照甲方签名确认的正确样衣进行生产。
4.在生产大货前，乙方必须制作 件产前样，送甲方生产管理或业务跟单员确认后方可生产大货。
5.乙方在生产大货时甲方不定时安排生产管理人员进行品质检查，并写出有效书面检查报告告知乙方纠正，如不纠正一切后果由乙方负责;该人员只负责质量检查和生产进度汇报，不代表甲方与乙方达成的其它协议。
6.乙方未经甲方同意不得将产品转发其他加工厂生产加工，若出现类似情况甲方有权终止合同，乙方要赔偿甲方因此造成的'经济损失。
7.甲方收到乙方加工的产品后，要安排检验人员进行检验，如发现质量不符合甲方要求，甲方有权通知乙方在规定时间内进行重查和返工。如乙方没按时按要求进行返工，甲方将有权自行安排人员进行重查和返工，一切费用由乙方承担，然后在加工费中扣除。
8.乙方必须按照甲方要求的交货日期保质保量准时交货，如有延误货期，造成产品滞留或空运，一切损失和费用由乙方负责;乙方必须按照甲方发给的数量交出成品，若有少数以 倍的成本价赔偿给甲方，若因甲方原材料延误，甲乙双方应协商延迟交货期，并签订补充协议书。
9.付款方式：在无其它特殊情况下，甲方在乙方交货 ________天内付清相应的加工费。
10.本协议履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的，向 ______人民法院起诉。
11.本协议书一式两份，经甲乙双方签字(盖章)后生效，由甲、乙双方各执一份;如有签补充协议书与本协议书同具法律效力。
甲方(签章)：___________________乙方(签章)：________________________
法定代表人：__________________法定代表人 ：_______________________
委托代理人：____________________委托代理人：______________________
______年_____ 月 _____日__________ 年________ 月__________ 日
定作加工合同
