开庭延期申请书
开庭延期申请书(15篇)
在市场经济发展迅速的今天，用到申请书的地方很多，通过申请书，我们可以提出自己的请求。大家知道申请书的格式吗？以下是小编精心整理的开庭延期申请书，希望能够帮助到大家。
开庭延期申请书1
申请人：
法定代表人：职务：住所地：
被申请人：
法定代表人：职务：住所地：
申请事项：请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。
事实和理由：关于申请人与被申请人建设工程施工合同纠纷一案[案号：]已由贵院立案受理。在举证期间，申请人发现本案涉及的'基础事实距今时间较长，案件知情人多已离职，且案情较为复杂。因时间仓促，申请人无法收集、调查和核实相关证据及事实情况。为保障申请人的诉讼权利，现依最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第76条、《最高人民法院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期（望延期____日）举证。
此致人民法院
申请人：
________年____月____日
开庭延期申请书2
申请人：贾XX，男，XXXX岁，汉族，XXXX省XXXX市人，私营企业业主，现住XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号。
请求事项：
对于申请人与XXXX对外经济贸易公司鲜蘑公司购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。
事实和理由：
申请人与XX对外经济贸易公司间鲜蘑购销合纠纷，你会定于XXXX年XX月XX日上午开庭审理。申请人于XXXX年XX月XX日至XX月XX日在XX省XX市考察，原定于XX月XX日返回。
因XXXX省XXXX市至XXXX省XXXX市的部分铁路塌陷，火车无法正常运行，使申请人无法按时返回XXXX市参加开庭，为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。
此致
敬礼！
XXXX市仲裁委员会
申请人：贾XXXX
20xx年XX月XX日
开庭延期申请书3
沭阳县人民法院：
贵院受理的方金华诉我公司电信服务合同纠纷一案，因本案涉及我公司的商业秘密，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条的.相关规定，特申请贵院延期审理。
特此申请。
申请人：xxx
日期：20xx年x月x日
开庭延期申请书4
申请人：xxx，男，汉族，xx岁，电话：xxxx
申请请求：请求依法延期开庭审理申请人诉ＸＸＸ民事纠纷一案。
事实和理由：申请人与ＸＸ纠纷一案，已经贵院受理，并定于20xx年x月x日下午１５时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼（在外地、生病等），不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第１４６条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。
申请人：xxx
特别授权代理人：xxx
申请日期：20xx年x月x日
开庭延期申请书5
沭阳县人民法院：
贵院受理的.方金华诉我公司电信服务合同纠纷一案，因本案涉及我公司的商业秘密，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条的相关规定，特申请贵院延期审理。
特此申请。
申请人：
日期：
开庭延期申请书6
申请人沈___，19______年___月______日出生，男，汉族，武汉人，________大学环境与城市建设学院___________________________研究室主任，住武汉市________区________路271号五环社区______-___-_________室，电话______________。
申请事项:
请求贵院延期开庭审理王______诉申请人离婚纠纷一案。
事实和理由:
20____年____月____日下午4时，申请人收到了贵院受理的王______诉申请人离婚纠纷一案的<应诉通知书>、<诉讼权利、义务通知书>、<举证通知书>和11月8日开庭的<传票>。不巧的是，申请人所在单位每周星期四上午召开研究室主任会议，而11月8日正好是星期四，另申请人由于不愿意与王______离婚以及正承担所在单位编书等繁重的'任务，因此出庭应诉需要一定的准备时间，按照法律规定，希望贵院给予申请人至少30天的举证时间，故有如上所请。
此致
________________人民法院
申请人：________
________年________月________日
开庭延期申请书7
申请人：xx，男，汉族，xx岁，电话：xx。
申请请求：请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。
事实和理由：
申请人与河南xx有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于20xx年x月x日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第132条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。
申请人：xx
20xx年xx月xx日
开庭延期申请书8
申请人：________，________，________岁，____族，________省________县人，________省________市________厂职工，现住________市________区________街________号。
请求事项：
关于________区人民法院（____）民初字第125号“申请人____诉____债务纠纷”一案，现因申请人无法按期出庭，请求人民法院延期审理。
事实和理由：
申请人____诉____债务纠纷一案，________区人民法院定于________年________月________日________时开庭审理。申请人于________年________月________日在工作时被机器压伤，右腿骨折，现住院治疗，故无法按期参加开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
此致
敬礼！
________市________区人民法院
申请人：____
________年________月________日
开庭延期申请书9
xx区人民法院：
原告xx市xx建筑工程有限公司诉被告xxxx电源科技有限公司建设工程合同纠纷一案，贵院已经受理，并通知被告于20xx年9月10日前向贵院提交证据和20xx年9月12日8时30分开庭审理。由于被告在贵院规定的举证期限内提交证据确有困难，故依照《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第36条之规定，特申请贵院核准延期30天举证。同时，被告法定代表人xxx先生因病住院，届时无法到庭应诉，特向贵院申请延期30天开庭。
xxxx电源科技有限公司
20xx年9月7日
开庭延期申请书10
申请人：***烟花有限公司，住所地，***市***镇农大居委会塘下组。
法定代表人：***职务董事长
委托代理人：湖南声威律师事务所***律师。
被申请人：***，男，现年４４岁，汉族，农民，住***市***镇丰裕社区上牌片清源组２１７号。
请求事项：
请求延期开庭
事实与理由：
申请人与被申请人劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于本月十九日上午八点半开庭，由于申请人代理律师重庭（***市襄州区人民法院开庭）原因，申请人特请求贵院延期开庭。
申请人：***烟花有限公司
二０**年四月十三日
开庭延期申请书11
我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间，但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成无法施工，而根据我司的总体施工进度计划，如存在的问题能全部解决，我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
1、按合同要求，20xx年6月1日为开工时间，由于建设单位未能及时完善报建相关手续，我司于7月12日收到监理部的'开工通知才能正式进场，故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。
2、因施工期间正是汛期，台风及雨水天气较多，导致围堤上无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，同时接监理工程师通知，机械台班断续停工，台风期间暂停施工，延误较多工期。
3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。
由于以上问题造成工期严重延误，我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工，对本工程的施工进度造成重大的影响，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款，我司恳请业主根据施工现场的实际情况，将合同竣工工期由20xx年xx月xx日顺延至20xx年11月30日。
工程有限公司
二○xx年xx月xx日
开庭延期申请书12
申请人：XXX，男，汉族，XX岁，电话：XX
申请事项：
请求贵院延期开庭审理王××诉申请人离婚纠纷一案。
事实和理由：
20xx年10月26日下午4时，申请人收到了贵院受理的王××诉申请人离婚纠纷一案的《应诉通知书》、《诉讼权利、义务通知书》、《举证通知书》和11月8日开庭的《传票》。不巧的是，申请人所在单位每周星期四上午召开研究室主任会议，而11月8日正好是星期四，另申请人由于不愿意与王XX离婚以及正承担所在单位编书等繁重的任务，因此出庭应诉需要一定的.准备时间，按照法律规定，希望贵院给予申请人至少30天的举证时间，故有如上所请。
此致
XX区人民法院
申请人：XX
XXXX年XX月XX日
开庭延期申请书13
申请延期审理是当事人的一项诉讼权利，当事人及其法定代理人通过提交延期审理申请书，使法院推延开庭审理日期，可以有充足的.时间收集证据，支持自己的诉讼请求，对抗对方当事人变更或增加诉讼请求，平衡当事人间的诉讼权利，平等地保护当事人合法权益。
申请人：姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址等或法人写明名称、所在地址、法定代表人的姓名和职务。
请求事项：
事实和理由：简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期审理申请及法律依据等。
此致
某某劳动争议仲裁委员会
申请人：
xxxx年xx月xx日
开庭延期申请书14
申请人:河南xxxx有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区xxxx号。
法定代表人:张xxxx，总经理。
请求事项
关于郑州高新技术产业开发区人民法院(20xx)开民初字第283号被申请人李xxxx诉申请人河南xxxx有限公司借款合同纠纷一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。
事实与理由
被申请人李xxxx诉申请人河南xxxx有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张xxxx因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20xx年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理;且本案中张xxxx最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据中华人民共和国民事诉讼法第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
此致
申请人:河南xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
开庭延期申请书15
申请人：xx，男，xx岁，xx族，xx省xx市人，私营企业业主，现住xx市xx区xx路xx号。
请求事项：xx
对于申请人与xx对外经济贸易公司xx购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。
事实和理由：
申请人与xx对外经济贸易公司间xx购销纠纷，你会定于xx年xx月xx日上午开庭审理。申请人于xx年xx月xx日至xx月xx日在xx省xx市考察，原定于xx月xx日返回。
因xx省xx市至xx省xx市的部分铁路塌陷，火车无法正常运行，使申请人无法按时返回xx市参加开庭，为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。
申请人：xx
xx年xx月xx日
开庭延期申请书
